首页 \ 工作知识 \ 合同协议 \ 代理合同

工程合同担保示范文本(通用3篇)

工程合同担保示范文本(通用3篇)

工程合同担保示范文本 篇1

发包人 (全称):________________

法定代表人:________________

住所:________________

联系电话:________________

承包人 (全称):________________

法定代表人:________________

住所:________________

联系电话:________________

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立合同。

一、工程概况

1、项目名称:________________

2、工程地点:________________

二、工程承包方式

承包方式:________________

三、工程工期

合同工期总日历天数:________________

四、工程造价

本合同采用单价包干价方式:

1、平基土方挖、填、运____元/m3,(小区范围内)

2、石方爆破及挖运____元/m3(小区范围内,包爆破材料)

3、挡土墙砌筑____元/m3(包工包料,含勾缝)

4、永久性围墙砌筑____元/m(包工包料,含600mm宽,500m深的浆砌毛石基础,基础超深部份按____元/m3计算)。以上单价均含税。

五、材料提供

1、甲方供应材料:甲方不供应材料。

2、乙方供应材料:全部材料由乙方采购,采购材料按规定提供产品合格证及相关质量证明文件。

六、双方权利义务

1、甲方工作

1.1、对工程质量、进度、安全进行监督;

1.2、对工程中各个工序的验收工作;

1.3、向乙方提供施工图及相关的技术资料和技术指导;

1.4、确定水准点与坐标控制点;

2、乙方工作

2.1、服从甲方的管理;

2.2、向甲方提供所有材料的质量证明资料;

2.3、遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担;

2.4、认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方根据合同发出的指令施工;

2.5、做好发各个工序验收的配合工作,为检查验收提供便利条件。

2.6、做好文明施工工作,保证施工场地清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

七、质量标准

工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

八、工程款结算方式

工程款支付:按每月完成工程量的80%支付工程进度款,剩余20%待工程竣工验收合格后一月内支付。

九、工程的验收

由于乙方原因造成质量事故,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。

工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方自接到验收申请5日内组织相关部门进行联合验收。经验收合格后,办理移交手续。

十、维修责任

本工程保修期为竣工后一年,在保修期内出现质量问题时,甲方应第一时间通知乙方,若乙方24小时内未进行维修,甲方可自行处理,所产生的一切费用均由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方不得出现违法分包及转包行为,否则,乙方应向甲方支付本合同价款10%的违约金。

2、因乙方原因,本合同无法继续履行时,甲方有权终止合同,乙方承担由此给甲方造成的全部经济损失。

十二、争议的解决

与本合同有关的一切争议,由甲乙双方协商解决,协商不成,任何一方均应向合同签订地人民法院起诉。

十三、其他

1、本合同正本____份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存____份。

2、双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对本合同内容具体化、补充或修改,其效力同本合同。

发包人:(公章)________________

委托代理人:________________

电话:________________

传真:________________

开户银行:________________

账号:________________

邮政编码:________________

________年________月________日

承包人:(公章)________________

委托代理人:________________

电话:________________

传真:________________

开户银行:________________

账号:________________

邮政编码:________________

________年________月________日

工程合同担保示范文本 篇2

编号:(工________字)第________号

委托保证人(以下称甲方):________________

住 所:________________

法定代表人:________________

电 话:________________

保证人(以下称乙方):________________

住 所:________________

法定代表人:________________

电 话:________________

鉴于甲方参加 项目的投标,乙方接受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向 (以下简称“招标人”)提供投标担保。甲乙双方经协商一致,订立本合同。

第一条 定义

本合同所称投标担保是指乙方向招标人保证,当甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务时,由乙方代为承担保证责任的行为。

第二条 保证的范围及保证金额

2.1 乙方保证的范围是甲方未按照招标文件的规定履行投标人义务,给招标人造成的实际损失。

乙方在甲方发生以下情形时承担保证责任:

(1)在招标文件规定的投标有效期内即________年________月________日后至________年________月________日内未经招标人许可撤回投标文件。

(2)中标后因中标人原因未在招标文件规定的时间内与招标人签订《建设工程施工合同》。

(3)中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证。

(4)招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

2.2 乙方保证的金额为人民币________元(大写:________________)。

第三条 保证的方式及保证期间

3.1 乙方保证的方式为:连带责任保证。

3.2 乙方保证的期间为:自保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后________日,即至________年________月________日止。

3.3 投标有效期延长的,经乙方书面同意后,保函的保证期间做相应调整。

第四条 承担保证责任的形式

4.1 乙方根据招标人要求以下列方式之一承担保证责任:

(1)代甲方支付投标保证金为人民币________元。

(2)如果招标人选择重新招标,乙方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本合同第二条约定的保证金额。

第五条 担保费及支付方式

5.1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5.2 双方确定的担保费率为:________________。

5.3 本合同生效后________日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币 元(大写:________________)。

第六条 反担保

甲方必须按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。

第七条 乙方的追偿权

第八条 双方的其他权利义务

8.1 乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向招标人出具《投标保函》。

8.2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

第九条 争议的解决

本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第 款约定的方式解决:

9.1 向________法院起诉;

9.2 向________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)

第十条 甲乙双方约定的其它事项

第十一条合同的生效、变更和解除

11.1 本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。

11.2 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条 附则

本合同一式________份,甲乙双方各执________份。

甲方:________________ 乙方:________________

法定代表人:________________ 法定代表人;________________

________年________月________日________年________月________日

工程合同担保示范文本 篇3

合同编号:建字( )第 号

项目名称: 建筑技术服务

甲方:

乙方:

签定地址:

签定日期: 年 月 日

合同生效日期:年 月 日至 年 月 日

工程技术服务合同书

甲方委托乙方对工程。

根据“中华人民共和国合同法”,结合该工程具体情况。为明确责任,精诚协作,高标准、高质量完成该工程施工任务,经双方协商,同意签定本合同,以资共同遵守,促进工作顺利实施。

一.标的内容:

(一)甲方委托乙方对工程进行施工。 为结构,根据设计要求需要,厚度米。

(二)乙方按照有关技术标准、规范、规程要求认真进行施工。

(三)乙方在保证质量的前提下,尽快加快工程进度,及时交付使用。

(四)甲方应及时支付工程款项,以确保工程连续不间断实施。

二.履行的期限、地点和方式:

(一)履行期限: 年月日至年月日。

(二)地点:工程现场。

(三)方式:由乙方派出工程技术人员和施工人员至工程现场服务。

三.主要协作事项:

(一)甲方应负责解决以下问题:

1.提供场地的工程地质报告和有关建筑(构筑)物的设计、施工图纸资料以及使用情况资料(包括设计变更图及使用功能变更情况)。

2.根据乙方按照规定的检测指标(以原图纸设计为标准),协助乙方对原建筑(构筑)物的不同部位进行检测。对监测不合格的部位,以及施工中发现的质量缺陷需要进行加固后,才能满足工程的技术要求,加固费用由甲方承担。

3.为乙方工作人员提供工作、生活场所。

4.现场达到三通一平,并将电源、水源直接接通至施工现场。

5.在施工过程中,由甲方负责提供施工场地,协调处理相邻关系以及不可预见的因素而影响施工的事宜。由此因素影响而不能正常施工,甲方应向乙方支付窝工费。土方需外运的,费用由甲方负担。

(二) 乙方应负责解决以下问题:

1.对原建筑(构筑)物进行检测、鉴定、以确定是否可以按要求施工。

2.对不符合要求的部位提出这个整改建议等。

(三)其他未尽事宜由甲、乙双方随时协商解决。

四.完工标准:

五.技术情报和资料的提供及保密:

本技术为乙方科研成果,甲方有负责保密的义务。

六.技术成果的分享: 本项技术成果为乙方所有。

七.验收标准和方法: 该工程竣工后,按照国家现行标准验收。价格及其支付方式: 本工程费用元。合同签定后7日内甲方向乙方预付工程款的40%,(结算时抵作工程款);工程进度达50%时再付工程款额的50%;工程完成经双方验收合格后3天内,一次付清全部余款。

九.违约责任及仲裁:

1.乙方未按合同规定日期竣工,以竣工日期计算,每逾期一天按工程总造价(总造价)的万分之五支付给甲方违约金。

2.甲方未按合同规定拨预付款及进度款,每逾期一天按工程总造价(总造价)的万分之五付给乙方违约金。

3.施工时因乙方按设计要求施工,如未按设计要求施工,乙方无偿予以修复,以保障安全使用。

4.甲方应如实提供原始资料,如因资料不实而引发的事故,责任由甲方自负。

5.甲方未按合同规定的日期向乙方支付工程款项,而造成的窝工,甲方应按照实际每人每天35元向乙方支付窝工费。如因此窝工累计5天,乙方有权停工。停工后再开工,甲方应向乙方支付进场费用。

6.工程完工后,乙方应向甲方提出书面通知。甲方接到通知后在5天内应组织工程验收。如果5天内甲方不能及时进行验收,按工程验收合格处理,并以通知发出的第5天为验收合格日。

7.本合同若发生纠纷由双方协商解决,协商不成可提交有关部门仲裁或向人民法院提起诉讼。

十.其他事项:

1.为确保工程的顺利进行,在施工过程中应定期召开甲乙双方领导会议,及时解决问题,加快工程进度。

2.本合同未尽事宜双方签订的补充协议、条款与本合同有同等效力。

3.在开挖地槽后,如发现地基存在地耐力不足或局部存在软弱等不利地层(如新基础以及行走地基范围内存在古墓、古井、古池塘、古河道、孤石、下水道沟、井等障碍物),需要进行地基处理以满足设计需求,增加的处理费用由甲方承担。

4.本合(工程技术服务合同范本同)自双方签字盖章之日起生效,至工程完工结清工程款后失效。

十一.补充条款: 如遇不可抗拒因素或其他外部原因,不能按规定正常施工,工期相应顺延。

相关推荐